實(shí)務(wù)指引
工期延誤與索賠證據(jù)收集指引（附清單） | |
證據(jù)材料名稱 | |
第1節(jié) 工期 | |
1.1開(kāi)工日期 | |
當(dāng)事人對(duì)開(kāi)工日期有爭(zhēng)議的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.對(duì)約定的開(kāi)工日期有爭(zhēng)議的： | |
（1）招投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同、工程開(kāi)工令（開(kāi)工通知）、施工許可證、竣工驗(yàn)收資料等證據(jù)，證明相關(guān)文件約定的開(kāi)工日期； | 招投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同、工程開(kāi)工令（開(kāi)工通知）、施工許可證、竣工驗(yàn)收資料等證據(jù)，證明相關(guān)文件約定的開(kāi)工日期 |
（2）雙方變更開(kāi)工日期的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等證據(jù)，證明約定變更后的開(kāi)工日期。 | 雙方變更開(kāi)工日期的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等 |
2.對(duì)實(shí)際開(kāi)工日期有爭(zhēng)議的： | |
（1）載明實(shí)際開(kāi)工日期的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、雙方確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要或洽商記錄等當(dāng)事人一致確認(rèn)實(shí)際開(kāi)工日期的證據(jù)； | 載明實(shí)際開(kāi)工日期的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、雙方確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要或洽商記錄等 |
（2）發(fā)包人代表或總監(jiān)理工程師發(fā)出的開(kāi)工通知； | 發(fā)包人代表或總監(jiān)理工程師發(fā)出的開(kāi)工通知 |
（3）主張以開(kāi)工條件具備的時(shí)間作為實(shí)際開(kāi)工日期的，可提供能夠證明發(fā)包人提供滿足施工所需的場(chǎng)地、施工圖紙、技術(shù)資料、其他施工條件的時(shí)間以及完成行政審批程序的時(shí)間等證據(jù)； | 能夠證明發(fā)包人提供滿足施工所需的場(chǎng)地、施工圖紙、技術(shù)資料、其他施工條件的時(shí)間以及完成行政審批程序的時(shí)間等 |
（4）主張以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間作為實(shí)際開(kāi)工日期的，應(yīng)當(dāng)提供能夠證明承包人實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間的證據(jù)。 | 主張以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間作為實(shí)際開(kāi)工日期的，應(yīng)當(dāng)提供能夠證明承包人實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間的證據(jù) |
1.2竣工日期 | |
當(dāng)事人對(duì)實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，建議按照以下情形分別進(jìn)行舉證： | |
1.當(dāng)事人主張以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期的，應(yīng)提供工程竣工驗(yàn)收記錄；工程系甩項(xiàng)驗(yàn)收的，應(yīng)一并提交經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的同意甩項(xiàng)驗(yàn)收的協(xié)議、工程聯(lián)系單、會(huì)議記錄等證據(jù)； | 工程竣工驗(yàn)收記錄；工程系甩項(xiàng)驗(yàn)收的，應(yīng)一并提交經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的同意甩項(xiàng)驗(yàn)收的協(xié)議、工程聯(lián)系單、會(huì)議記錄等 |
2.承包人主張以其提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期的，應(yīng)提供其已提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告且發(fā)包人拖延驗(yàn)收的證據(jù)，包括竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)包人簽收或拒收竣工驗(yàn)收資料、承包人催告發(fā)包人履行組織竣工驗(yàn)收義務(wù)等證據(jù)； | 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期的，應(yīng)提供其已提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告且發(fā)包人拖延驗(yàn)收的證據(jù)，包括竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)包人簽收或拒收竣工驗(yàn)收資料、承包人催告發(fā)包人履行組織竣工驗(yàn)收義務(wù)等 |
3.承包人主張以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期的，應(yīng)提供發(fā)包人存在擅自使用情形及工程移交時(shí)間的證據(jù)。 | 轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期的，應(yīng)提供發(fā)包人存在擅自使用情形及工程移交時(shí)間的證據(jù) |
1.3未完工工程的停工日期 | |
當(dāng)事人對(duì)未完工工程的停工日期有爭(zhēng)議的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.發(fā)包人發(fā)出的停工令（停工通知）等文件載明的停工日期及實(shí)際送達(dá)日期； | 發(fā)包人發(fā)出的停工令（停工通知）等文件載明的停工日期及實(shí)際送達(dá)日期 |
2.承包人發(fā)出的停工通知等文件載明的停工日期及實(shí)際送達(dá)日期； | 承包人發(fā)出的停工通知等文件載明的停工日期及實(shí)際送達(dá)日期 |
3.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、結(jié)算文件等確認(rèn)停工日期的證據(jù)； | 雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、結(jié)算文件等 |
4.雖無(wú)書(shū)面文件，或者書(shū)面文件與實(shí)際情況不一致，能夠證明工程實(shí)際停工時(shí)間的證據(jù)，例如承包人實(shí)際撤出施工場(chǎng)地時(shí)間的證據(jù)。 | 雖無(wú)書(shū)面文件，或者書(shū)面文件與實(shí)際情況不一致，能夠證明工程實(shí)際停工時(shí)間的證據(jù)，例如承包人實(shí)際撤出施工場(chǎng)地時(shí)間的 |
1.4工期的合理性 | |
當(dāng)事人一方主張建設(shè)工程施工合同約定工期不合理的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.合同約定的工期構(gòu)成《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十條規(guī)定的“任意壓縮合理工期”的證據(jù)； | 合同約定的工期構(gòu)成《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十條規(guī)定的“任意壓縮合理工期”的證據(jù) |
2.簽訂合同后，因發(fā)包人的原因或其他不可歸責(zé)于承包人的原因?qū)е麓_定工期約定的依據(jù)已不存在或有重大變化，按原約定工期履行已無(wú)可能或顯失公平的證據(jù)。 | 簽訂合同后，因發(fā)包人的原因或其他不可歸責(zé)于承包人的原因?qū)е麓_定工期約定的依據(jù)已不存在或有重大變化，按原約定工期履行已無(wú)可能或顯失公平的證據(jù) |
第2節(jié) 工期延誤 | |
2.1工期延誤 | |
發(fā)包人主張存在工期延誤的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.建設(shè)工程施工合同、補(bǔ)充合同及其他相關(guān)協(xié)議中約定工期的證據(jù)； | 建設(shè)工程施工合同、補(bǔ)充合同及其他相關(guān)協(xié)議中約定工期的證據(jù) |
2.第1.1條中有關(guān)開(kāi)工日期的證據(jù)； | |
3.第1.2條中有關(guān)竣工日期的證據(jù)； | |
4.其他能夠證明工期延誤事實(shí)的證據(jù)。 | |
第3節(jié) 工期索賠及鑒定 | |
3.1承包人的工期索賠 | |
承包人主張工期索賠的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.建設(shè)工程施工合同、補(bǔ)充合同及其他相關(guān)文件中對(duì)工期及可順延工期情形的具體約定； | 建設(shè)工程施工合同、補(bǔ)充合同及其他相關(guān)文件中對(duì)工期及可順延工期情形的具體約定 |
2.發(fā)包人或其授權(quán)人對(duì)工期順延進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù)； | 發(fā)包人或其授權(quán)人對(duì)工期順延進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù) |
3.發(fā)包人未能按約及時(shí)提供圖紙、基礎(chǔ)資料、現(xiàn)場(chǎng)施工條件和行政審批手續(xù)致使開(kāi)工后開(kāi)工條件仍不具備的證據(jù)； | 發(fā)包人未能按約及時(shí)提供圖紙、基礎(chǔ)資料、現(xiàn)場(chǎng)施工條件和行政審批手續(xù)致使開(kāi)工后開(kāi)工條件仍不具備的證據(jù) |
4.發(fā)包人未能按約支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使承包人不能正常組織施工的證據(jù)； | 發(fā)包人未能按約支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使承包人不能正常組織施工的證據(jù) |
5.發(fā)包人所提供的材料、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更的證據(jù)； | 發(fā)包人所提供的材料、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更的證據(jù) |
6.發(fā)包人或者監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指令或者履行批準(zhǔn)程序，致使施工不能正常進(jìn)行的證據(jù)； | 發(fā)包人或者監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指令或者履行批準(zhǔn)程序，致使施工不能正常進(jìn)行的證據(jù) |
7.發(fā)生工程變更并導(dǎo)致工期延長(zhǎng)的證據(jù)： | 發(fā)生工程變更并導(dǎo)致工期延長(zhǎng)的證據(jù)： |
（1）發(fā)包人同意工程變更； | （1）發(fā)包人同意工程變更； |
（2）工程變更屬于合同約定可順延工期情形； | （2）工程變更屬于合同約定可順延工期情形； |
（3）工程變更不可歸責(zé)于承包人； | （3）工程變更不可歸責(zé)于承包人； |
（4）工程變更內(nèi)容處于施工工期關(guān)鍵線路； | （4）工程變更內(nèi)容處于施工工期關(guān)鍵線路； |
（5）承包人完成變更工作需延長(zhǎng)的工期及相應(yīng)計(jì)算依據(jù)、方法和結(jié)果。 | （5）承包人完成變更工作需延長(zhǎng)的工期及相應(yīng)計(jì)算依據(jù)、方法和結(jié)果。 |
8.施工條件發(fā)生變化并導(dǎo)致工期延長(zhǎng)的證據(jù)： | 施工條件發(fā)生變化并導(dǎo)致工期延長(zhǎng)的證據(jù)： |
（1）施工條件發(fā)生變化； | （1）施工條件發(fā)生變化； |
（2）施工條件發(fā)生變化不可歸責(zé)于承包人； | （2）施工條件發(fā)生變化不可歸責(zé)于承包人； |
（3）施工條件發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)由承包人承擔(dān)； | （3）施工條件發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)由承包人承擔(dān)； |
（4）施工條件變化所涉的施工工作內(nèi)容處于施工工期關(guān)鍵線路； | （4）施工條件變化所涉的施工工作內(nèi)容處于施工工期關(guān)鍵線路； |
（5）施工條件變化導(dǎo)致施工方案變更、施工效率降低及需延長(zhǎng)的工期及相應(yīng)計(jì)算依據(jù)、方法和結(jié)果。 | （5）施工條件變化導(dǎo)致施工方案變更、施工效率降低及需延長(zhǎng)的工期及相應(yīng)計(jì)算依據(jù)、方法和結(jié)果。 |
9.遇不可抗力或者政策性停工的證據(jù)； | 不可抗力或者政策性停工的證據(jù) |
10.非因承包人原因停水、停電等造成停工超過(guò)合同約定時(shí)間的證據(jù)； | 停水、停電等造成停工超過(guò)合同約定時(shí)間的證據(jù) |
11.能夠證明合同約定的工期系任意壓縮合理工期以及相應(yīng)合理工期的計(jì)算依據(jù)； | 任意壓縮合理工期以及相應(yīng)合理工期的計(jì)算依據(jù) |
12.承包人按照合同約定的索賠期限和程序向發(fā)包人提交相關(guān)索賠通知和文件的證據(jù)，如索賠意向通知書(shū)、索賠報(bào)告、索賠證據(jù)（含詳細(xì)計(jì)算書(shū)及附件）； | 承包人按照合同約定的索賠期限和程序向發(fā)包人提交相關(guān)索賠通知和文件的證據(jù)，如索賠意向通知書(shū)、索賠報(bào)告、索賠證據(jù)（含詳細(xì)計(jì)算書(shū)及附件） |
13.承包人雖未按照合同約定的索賠期限和程序向發(fā)包人提出工期索賠，但發(fā)包人以行為表明仍然接受索賠磋商的證據(jù)； | 承包人雖未按照合同約定的索賠期限和程序向發(fā)包人提出工期索賠，但發(fā)包人以行為表明仍然接受索賠磋商的證據(jù) |
14.合同無(wú)效時(shí)，承包人（含實(shí)際施工人）主張參照無(wú)效合同約定的工期應(yīng)當(dāng)順延，除可以參照1至13款所列證據(jù)外，還建議就下列事實(shí)進(jìn)行舉證： | |
（1）工期遲延的原因雖屬于合同中約定的工期不予順延的情形，但不可歸責(zé)于承包人； | 工期遲延的原因雖屬于合同中約定的工期不予順延的情形的證據(jù) |
（2）工期遲延的原因與合同無(wú)效有關(guān)，且合同無(wú)效責(zé)任完全或者部分在于發(fā)包人。 | 工期遲延的原因與合同無(wú)效有關(guān)，且合同無(wú)效責(zé)任完全或者部分在于發(fā)包人的證據(jù) |
3.2工期鑒定的舉證責(zé)任分配一般原則 | |
工期鑒定一般應(yīng)由主張工期順延的一方即承包人申請(qǐng)；法庭或仲裁庭認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行工期鑒定但當(dāng)事人未申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)事人予以釋明；當(dāng)事人經(jīng)釋明仍不申請(qǐng)鑒定的，應(yīng)就工期順延事實(shí)不能查明承擔(dān)不利后果。 | |
3.3工期鑒定的啟動(dòng)條件 | |
工期鑒定的啟動(dòng)，宜同時(shí)具備以下全部條件： | |
1.存在工期延誤的初步證據(jù)； | 1.存在工期延誤的初步證據(jù)； |
2.存在可能影響工期的、不屬于約定的承包人工期風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)范圍且不可歸責(zé)于承包人的事件； | 2.存在可能影響工期的、不屬于約定的承包人工期風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)范圍且不可歸責(zé)于承包人的事件； |
3.有較為完整的工程進(jìn)度計(jì)劃資料、實(shí)際進(jìn)度記錄和事件影響記錄； | 3.有較為完整的工程進(jìn)度計(jì)劃資料、實(shí)際進(jìn)度記錄和事件影響記錄； |
4.非依據(jù)專(zhuān)門(mén)知識(shí)難以確定事件對(duì)工期的具體影響時(shí)間。 | 4.非依據(jù)專(zhuān)門(mén)知識(shí)難以確定事件對(duì)工期的具體影響時(shí)間。 |
第4節(jié) 工期延誤損失索賠 | |
4.1承包人的停工、窩工損失索賠 | 承包人的停工、窩工損失索賠 |
承包人向發(fā)包人主張停工、窩工損失的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | 承包人向發(fā)包人主張停工、窩工損失的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： |
1.因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪送！⒏C工的事實(shí)證據(jù)： | 1.因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪送?、窩工的事實(shí)證據(jù)： |
（1）發(fā)包人未按照約定提供圖紙、原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料及其他施工條件； | （1）發(fā)包人未按照約定提供圖紙、原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料及其他施工條件； |
（2）發(fā)包人未按照約定辦理法律規(guī)定或者合同約定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案； | （2）發(fā)包人未按照約定辦理法律規(guī)定或者合同約定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案； |
（3）隱蔽工程在隱蔽之前，承包人已按約通知發(fā)包人或監(jiān)理人檢查，發(fā)包人或監(jiān)理人未及時(shí)檢查或隱蔽后無(wú)正當(dāng)理由要求重新檢驗(yàn)致使工程中途停、緩建； | （3）隱蔽工程在隱蔽之前，承包人已按約通知發(fā)包人或監(jiān)理人檢查，發(fā)包人或監(jiān)理人未及時(shí)檢查或隱蔽后無(wú)正當(dāng)理由要求重新檢驗(yàn)致使工程中途停、緩建； |
（4）發(fā)包人未能按合同約定發(fā)出指令或未及時(shí)履行施工方案、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、技術(shù)變更等文件的審批程序造成承包人停工、窩工； | （4）發(fā)包人未能按合同約定發(fā)出指令或未及時(shí)履行施工方案、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、技術(shù)變更等文件的審批程序造成承包人停工、窩工； |
（5）其他因發(fā)包人原因?qū)е峦９?、窩工的證據(jù)。 | （5）其他因發(fā)包人原因?qū)е峦９?、窩工的證據(jù)。 |
2.承包人停、窩工損失的證據(jù)： | 2.承包人停、窩工損失的證據(jù)： |
（1）施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等書(shū)面文件中關(guān)于停、窩工損失的約定及計(jì)算的依據(jù)； | （1）施工合同、補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等書(shū)面文件中關(guān)于停、窩工損失的約定及計(jì)算的依據(jù)； |
（2）承包人提交的損失索賠文件，以及已經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理簽字確認(rèn)的證據(jù)； | （2）承包人提交的損失索賠文件，以及已經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理簽字確認(rèn)的證據(jù)； |
（3）第三方出具的停、窩工損失鑒定報(bào)告； | （3）第三方出具的停、窩工損失鑒定報(bào)告； |
（4）停、窩工損失的基礎(chǔ)證據(jù)，例如停、窩工期間產(chǎn)生的現(xiàn)場(chǎng)人員人工費(fèi)用、遣散費(fèi)用、施工機(jī)械設(shè)備停滯費(fèi)用、租賃費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)材料照管維護(hù)費(fèi)用、價(jià)格上漲增加的成本費(fèi)用、暫時(shí)撤離及二次進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用、對(duì)下游配套供貨商、分包商的違約賠償費(fèi)用等。 | （4）停、窩工損失的基礎(chǔ)證據(jù)，例如停、窩工期間產(chǎn)生的現(xiàn)場(chǎng)人員人工費(fèi)用、遣散費(fèi)用、施工機(jī)械設(shè)備停滯費(fèi)用、租賃費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)材料照管維護(hù)費(fèi)用、價(jià)格上漲增加的成本費(fèi)用、暫時(shí)撤離及二次進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用、對(duì)下游配套供貨商、分包商的違約賠償費(fèi)用等。 |
3.承包人索賠符合合同約定的索賠程序的證據(jù)。 | 3.承包人索賠符合合同約定的索賠程序的證據(jù)。 |
4.2承包人的利潤(rùn)索賠 | |
承包人向發(fā)包人索賠工期延誤導(dǎo)致的利潤(rùn)損失的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.不可歸責(zé)于承包人的停工、窩工證據(jù)，具體可參見(jiàn)第3.1條； | 1.不可歸責(zé)于承包人的停工、窩工證據(jù)，具體可參見(jiàn)第3.1條； |
2.合同價(jià)款及合同約定的總工期、停窩工總天數(shù)； | 2.合同價(jià)款及合同約定的總工期、停窩工總天數(shù)； |
3.承包人的投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)文件及其他能夠證明承包人報(bào)價(jià)中項(xiàng)目利潤(rùn)率的證據(jù)； | 3.承包人的投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)文件及其他能夠證明承包人報(bào)價(jià)中項(xiàng)目利潤(rùn)率的證據(jù)； |
4.承包人的財(cái)務(wù)報(bào)表、年度總結(jié)報(bào)告及其他能夠證明承包人營(yíng)業(yè)收入的證據(jù)； | 4.承包人的財(cái)務(wù)報(bào)表、年度總結(jié)報(bào)告及其他能夠證明承包人營(yíng)業(yè)收入的證據(jù)； |
承包人的財(cái)務(wù)報(bào)表及其他能夠證明承包人的利潤(rùn)率的證據(jù)； | 承包人的財(cái)務(wù)報(bào)表及其他能夠證明承包人的利潤(rùn)率的證據(jù)； |
6.工程所在地或相關(guān)行業(yè)定額等能夠證明同類(lèi)項(xiàng)目或類(lèi)似項(xiàng)目利潤(rùn)率的證據(jù)； | 6.工程所在地或相關(guān)行業(yè)定額等能夠證明同類(lèi)項(xiàng)目或類(lèi)似項(xiàng)目利潤(rùn)率的證據(jù)； |
7.能夠證明同類(lèi)項(xiàng)目或類(lèi)似項(xiàng)目利潤(rùn)率或承包人所在行業(yè)利潤(rùn)率的其他證據(jù)。 | 7.能夠證明同類(lèi)項(xiàng)目或類(lèi)似項(xiàng)目利潤(rùn)率或承包人所在行業(yè)利潤(rùn)率的其他證據(jù)。 |
4.3發(fā)包人的工期延誤損失索賠 | |
發(fā)包人向承包人索賠工期延誤損失的，建議從以下方面進(jìn)行舉證： | |
1.第2.1條有關(guān)工期延誤的證據(jù)； | 1.第2.1條有關(guān)工期延誤的證據(jù)； |
2.載有工期延誤違約金條款或損失計(jì)算方法的合同或補(bǔ)充協(xié)議； | 2.載有工期延誤違約金條款或損失計(jì)算方法的合同或補(bǔ)充協(xié)議； |
3.對(duì)于生產(chǎn)性項(xiàng)目，提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等能夠證明項(xiàng)目生產(chǎn)能力的證據(jù)、延誤期間相應(yīng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的證據(jù)、發(fā)包人為生產(chǎn)項(xiàng)目租賃配套機(jī)械設(shè)備材料或已采購(gòu)材料失效的證據(jù)； | 3.對(duì)于生產(chǎn)性項(xiàng)目，提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等能夠證明項(xiàng)目生產(chǎn)能力的證據(jù)、延誤期間相應(yīng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的證據(jù)、發(fā)包人為生產(chǎn)項(xiàng)目租賃配套機(jī)械設(shè)備材料或已采購(gòu)材料失效的證據(jù)； |
4.對(duì)于辦公、住宿等自用非生產(chǎn)項(xiàng)目，提供延誤期間同類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)租賃價(jià)格及租賃合同等證據(jù)； | 4.對(duì)于辦公、住宿等自用非生產(chǎn)項(xiàng)目，提供延誤期間同類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)租賃價(jià)格及租賃合同等證據(jù)； |
對(duì)于出租項(xiàng)目，提供租賃合同、延誤期間同類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)租賃價(jià)格、因遲延履行租賃合同而對(duì)第三方承擔(dān)違約責(zé)任或賠償其損失的證據(jù)以及因租金下降而遭受損失的證據(jù)； | 對(duì)于出租項(xiàng)目，提供租賃合同、延誤期間同類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)租賃價(jià)格、因遲延履行租賃合同而對(duì)第三方承擔(dān)違約責(zé)任或賠償其損失的證據(jù)以及因租金下降而遭受損失的證據(jù)； |
6.對(duì)于出售項(xiàng)目，提供商品房預(yù)售合同、因遲延交房而對(duì)第三方承擔(dān)違約責(zé)任、賠償其損失或減免其費(fèi)用的證據(jù)以及因價(jià)格下降而遭受損失的證據(jù)； | 6.對(duì)于出售項(xiàng)目，提供商品房預(yù)售合同、因遲延交房而對(duì)第三方承擔(dān)違約責(zé)任、賠償其損失或減免其費(fèi)用的證據(jù)以及因價(jià)格下降而遭受損失的證據(jù)； |
7.其他能夠證明發(fā)包人損失的證據(jù)。 | 7.其他能夠證明發(fā)包人損失的證據(jù)。 |
聯(lián)系客服
