1、合同有效，約定材料費調(diào)差的，從其規(guī)定。
建設工程施工合同有效，約定材料費調(diào)差的，建設行政主管部門發(fā)布材料費調(diào)整文件后，依據(jù)《民法典》第五百零九條第一款規(guī)定，按照約定進行材料費調(diào)差。
2、合同無效，約定材料費調(diào)差的，可以參照約定執(zhí)行。
《民法典》第七百九十三條第一款規(guī)定，建設工程施工合同無效，但是建設工程經(jīng)驗收合格的，可以參照合同關(guān)于工程價款的約定折價補償；依據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部、財政部關(guān)于印發(fā)<建筑安裝工程費用項目組成>的通知》（建標[2013]44號）第一條第（一）項規(guī)定，工程價款包括材料費；故雖然建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)驗收合格的，可以參照約定執(zhí)行材料費調(diào)差。
3、合同有效，約定材料費不予調(diào)差的，從其約定。
建設工程施工合同有效，約定材料費不予調(diào)差的，在建設行政主管部門發(fā)布材料費調(diào)整文件后，依據(jù)《民法典》第五百零九條第一款規(guī)定，按照約定不予調(diào)差。
4、合同無效，約定材料費不予調(diào)差的，可以參照約定執(zhí)行。
《民法典》第七百九十三條第一款規(guī)定，建設工程施工合同無效，但是建設工程經(jīng)驗收合格的，可以參照合同關(guān)于工程價款的約定折價補償；依據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部、財政部關(guān)于印發(fā)<建筑安裝工程費用項目組成>的通知》（建標[2013]44號）第一條第（一）項規(guī)定，工程價款包括材料費；故雖然建設工程施工合同無效，但建設工程經(jīng)驗收合格的，可以參照約定不予執(zhí)行材料費調(diào)差。
5、合同有效，未約定材料費是否調(diào)差的或者材料費調(diào)差約定不明的，建設行政主管部門發(fā)布調(diào)差文件后，可以按照調(diào)差文件對材料費進行調(diào)差。
《民法典》第五百一十一條第（二）項規(guī)定，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，依法規(guī)定執(zhí)行；建設行政主管部門發(fā)布的調(diào)差文件屬于政府定價或者政府指導價；故合同未約定材料費調(diào)差的或者材料費調(diào)差約定不明的，可以按照調(diào)差文件對材料費進行調(diào)差。
6、約定由發(fā)包人承擔50%的價格風險，承包人承擔50%的價格風險，從其約定。
《民法典》第五百零九條第一款規(guī)定，當事人應當按照約定全面履行自己的義務；約定由發(fā)包人承擔50%的價格風險，承包人承擔50%的價格風險；故依據(jù)《民法典》第五百零九條第一款規(guī)定，該約定有效。
7、因發(fā)包人導致工期延誤且在工期延誤期間材料價格上漲的，承包人可以依據(jù)建設行政主管部門發(fā)布的調(diào)價文件向發(fā)包人主張該期間的材料差價。
《民法典》第五百一十三條規(guī)定，執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內(nèi)政府價格調(diào)整的，按照交付時的價格計價。逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執(zhí)行；價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降時，按照原價格執(zhí)行。參照該條法律規(guī)定，因發(fā)包人導致工期延誤且在工期延誤期間材料價格的，承包人可以向發(fā)包人主張該期間的材料差價。
8、約定材料費不調(diào)差，材料價格大幅上漲，承包人以情勢變更為由主張材料調(diào)差的一般不予支持。
《民法典》第五百三十三條規(guī)定，合同成立后，合同的基礎條件發(fā)生了當事人在訂立合同時無法預見的、不屬于商業(yè)風險的重大變化，繼續(xù)履行合同對于當事人一方明顯不公平的，受不利影響的當事人可以與對方重新協(xié)商；在合理期限內(nèi)協(xié)商不成的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者解除合同。雖然法律有明確規(guī)定，材料價格大幅上漲，承包人可以情勢變更為由主張材料調(diào)差；然而，實務中法院或仲裁機構(gòu)一般不予支持承包人的該主張。
9、約定材料費不調(diào)差，材料價格大幅上漲，承包人以公平和誠信原則主張材料調(diào)差的，法院或仲裁機構(gòu)綜合考量后可能會支持。
《民法典》第六條規(guī)定，民事主體從事民事活動，應當遵循公平原則，合理確定各方的權(quán)利義務；《民法典》第七條規(guī)定，民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，秉承誠實，恪守承諾；由此，承包人可以依據(jù)公平和誠信原則主張材料調(diào)差，在實務中，承包人以公平和誠信原則主張材料調(diào)差的，法院或仲裁機構(gòu)綜合考量后可能會支持。
聯(lián)系客服
