司法鑒定是建設(shè)工程領(lǐng)域中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，很多時(shí)候，甲乙雙方就工程的各個(gè)方面各執(zhí)一詞，誰也無法說服誰，在一方?jīng)]有充足的證據(jù)壓倒對(duì)方的情況下，對(duì)于許多爭議問題，最后都需要走司法鑒定程序，再根據(jù)鑒定結(jié)果做出評(píng)判。 不過，司法實(shí)踐中，關(guān)于司法鑒定的規(guī)定非常復(fù)雜，比如哪些情況可以申請(qǐng)鑒定？哪些情況不能鑒定？鑒定程序有哪些？鑒定報(bào)告效力如何認(rèn)定？等等。今天，建永工程款解決中心就從最高人民法院的裁判案例出發(fā)，分析一下“工程逾期天數(shù)是否需要通過司法鑒定進(jìn)行認(rèn)定？”的問題。
最高院案例
參考案例：（2019）最高法民申4906號(hào)
某開發(fā)建設(shè)公司與某建筑公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，在工程完工后，雙方關(guān)于工程款結(jié)算產(chǎn)生了諸多爭議，協(xié)商無果后，建筑公司將開發(fā)公司訴至當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?，法院啟?dòng)了司法鑒定程序，最后根據(jù)鑒定結(jié)果，支持了建筑公司的絕大部分主張。
一審后，開發(fā)公司不服判決，申請(qǐng)二審，二審判決后，依然不服，向最高院申請(qǐng)?jiān)賹?，并主張?/span>原審判決對(duì)建筑公司逾期竣工的事實(shí)未予認(rèn)定，直接認(rèn)定“逾期支付必然影響工期的進(jìn)度”缺乏證據(jù)證明。
建筑公司抗辯稱，開發(fā)公司主張?jiān)瓕徟袥Q未對(duì)逾期竣工的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，缺乏事實(shí)依據(jù)。原審判決認(rèn)定“本案的確存在前述工程量增加、設(shè)計(jì)變更、發(fā)包方逾期支付工程進(jìn)度款情形，造成工期延長亦屬必然”正確。
最高院綜合各方面的證據(jù)，最終做出如下認(rèn)定：原審法院認(rèn)定逾期竣工天數(shù)可由法院根據(jù)案件事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，因而未要求鑒定機(jī)構(gòu)就此問題出具鑒定意見，不違反法律規(guī)定。
最終，最高院駁回了開發(fā)公司的再審申請(qǐng)，維持原判。
建永觀點(diǎn)
建設(shè)工程施工完成后在結(jié)算時(shí)產(chǎn)生爭議，訴訟到法院，往往會(huì)涉及到造價(jià)司法鑒定問題，為了盡可能讓法院支持自己的主張，在申請(qǐng)司法鑒定時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè)實(shí)務(wù)問題：
1、雙方在合同中約定了固定價(jià)格。其中?分為固定總價(jià)和固定單價(jià)，若明確約定了固定總價(jià)，則不予進(jìn)行造價(jià)司法鑒定;若只約定了固定單價(jià)，而工程量約定據(jù)實(shí)結(jié)算，則應(yīng)進(jìn)行鑒定。
2、雙方約定了固定總價(jià)的結(jié)算方式，但是施?中出現(xiàn)的變更、簽證、索賠，這些涉及的價(jià)款沒有確定，也應(yīng)進(jìn)行鑒定。
3、如果雙方只對(duì)部分工程結(jié)算有爭議，其他無爭議，則只應(yīng)對(duì)爭議工程進(jìn)行鑒定。
4、合同解除或無效，但已完成的工程質(zhì)量合格的，也可按照合同約定，只對(duì)爭議事實(shí)進(jìn)行鑒定，其目的在于降低訴訟成本，縮短訴訟時(shí)間，有利于保護(hù)當(dāng)事?的利益，避免造成訟累。
結(jié)語
務(wù)實(shí)中，鑒定機(jī)構(gòu)僅根據(jù)經(jīng)由法院確認(rèn)的鑒定材料進(jìn)行造價(jià)的核算工作，或根據(jù)法院的委托就與造價(jià)相關(guān)的技術(shù)進(jìn)行答復(fù)，對(duì)于雙方合同約定效力與鑒定意見書效力的取舍，需要由法官根據(jù)案情進(jìn)行裁判。
而由于法官未必能夠?qū)γ總€(gè)工程款案件的案情都有深入、透徹地了解，因此在庭審時(shí)是否采納、是部分采納還是全盤采納鑒定報(bào)告的結(jié)論，都要看雙方在法庭辯論過程中的觀點(diǎn)能否說服法官，因此，要想爭取到最大的利益，陷入工程款糾紛后，最好是委托資深、專業(yè)的工程款律師來辦案。
聯(lián)系客服
